{"product_id":"underentreprenorsavtal-subcontractor-agreement-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","title":"Subunternehmervertrag Vorlagenpaket 2026\/2027 – Word\/PDF + Englisch | Schwedisches Recht","description":"\n\u003ch2\u003eSubunternehmervertrag Vorlagenpaket 2026\/2027 – Word\/PDF + Englisch | Schwedisches Recht\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDies ist ein vollständiger und professioneller \u003cstrong\u003eSubunternehmervertrag für Bau-, Anlagen-, Installations- und andere Auftragsarbeiten zwischen Unternehmen\u003c\/strong\u003e. Das Paket wurde für Haupt-, General- oder Totalunternehmer konzipiert, die einen Subunternehmer beauftragen und einen klaren schriftlichen Vertrag über Umfang, Zeitplan, Preis, ÄTA (Änderungs- und Ergänzungsarbeiten), Arbeitsumfeld, Qualität, Versicherung, Haftung, Dokumentation und Kündigung benötigen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Vorlagenpaket ist \u003cstrong\u003erechtlich geprüft nach geltendem schwedischem Recht und aktuellen Behördeninformationen zum Stand 4. Oktober 2026\u003c\/strong\u003e und für die praktische Anwendung im Jahr \u003cstrong\u003e2026\/2027\u003c\/strong\u003e erstellt. Es enthält einen schwedischen Subunternehmervertrag, einen vollständigen englischsprachigen \u003cstrong\u003eSubcontractor Agreement\u003c\/strong\u003e nach schwedischem Recht sowie einen separaten detaillierten Benutzerleitfaden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLieferung:\u003c\/strong\u003e 3 Dokumente in Word (DOCX) und PDF – insgesamt \u003cstrong\u003e6 Dateien, 37 A4-Seiten und 12 Anhänge\/Schedules\u003c\/strong\u003e. Digitaler Download. Es wird kein physisches Produkt versandt.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eInhalt\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSubunternehmervertrag 2026\/2027 – schwedische Version\u003c\/strong\u003e, 17 Seiten mit 25 Vertragsabschnitten und 12 Anhängen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSubcontractor Agreement 2026\/2027 – Englisch \/ Schwedisches Recht\u003c\/strong\u003e, 16 Seiten mit entsprechender Struktur und 12 Schedules.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDetaillierter Benutzerleitfaden\u003c\/strong\u003e, 4 Seiten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Kontrollpunkten und einer Abschluss-Checkliste.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eWann ist ein Subunternehmervertrag sinnvoll?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Vorlage ist für B2B-Subunternehmungen vorgesehen, bei denen ein Auftragnehmer ein anderes Unternehmen mit der Ausführung eines abgegrenzten Teils eines Bau-, Anlagen-, Installations- oder Auftragsauftrags beauftragt. Beispiele:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eElektro-, HLS- und Lüftungsaufträge,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErd- und Erschließungsarbeiten,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eBeton, Rohbau, Montage und Bauservice,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eMaler-, Boden-, Dach-, Fassaden- und andere Spezialarbeiten,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eInstallation und Inbetriebnahme technischer Ausrüstung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSubunternehmung mit oder ohne Projektierungsverantwortung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eProjekte mit mehreren Unternehmerebenen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eEigenständiger Vertrag – keine Kopie von AB-U 07 oder ABT-U 07\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Subunternehmervertrag ist ein \u003cstrong\u003eeigenständiges Vertragsdokument\u003c\/strong\u003e. Er reproduziert nicht AB-U 07, ABT-U 07, AB 04 oder ABT 06.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAB-U 07 und ABT-U 07 sind weiterhin etablierte Standardbestimmungen für Subunternehmungen im Bausektor im Jahr 2026. Falls die Parteien diese nutzen möchten, sollte das Standarddokument separat als Vertragsbestandteil eingefügt und ausdrücklich in Anhang 2 angegeben werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Vorlage enthält daher eine klare Vertragshierarchie, in der die Parteien wählen können:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eden Vertrag völlig eigenständig zu nutzen, oder\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eden Vertrag durch separat einbezogene AB-U 07, ABT-U 07 oder andere Standardbestimmungen zu ergänzen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDies verringert das Risiko unklarer Formulierungen, die lediglich besagen, dass „AB gilt“, ohne anzugeben, welches Dokument, welche Version oder wie mit widersprüchlichen Bedingungen umzugehen ist.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eAusführungs-Subunternehmung oder Projektierungs-\/Funktionsverantwortung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 2 wird verwendet, um klar zu wählen, welche Art von Verantwortung der Subunternehmer tatsächlich trägt. Die Parteien können markieren, ob es sich um Folgendes handelt:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003ereine Ausführungs-Subunternehmung, bei der der Auftraggeber für die Projektierung verantwortlich ist, oder\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSubunternehmung, bei der der Subunternehmer auch explizite Projektierungs- oder Funktionsverantwortung trägt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDies ist eine zentrale Risikofrage. Die Vorlage legt daher fest, dass die Projektierungsverantwortung nicht auf den Subunternehmer übergeht, sofern dies nicht ausdrücklich aus den Vertragsunterlagen hervorgeht.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e25 Vertragsabschnitte\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer schwedische Hauptvertrag behandelt unter anderem:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eParteien und Zweck,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDefinitionen und Vertragsunterlagen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAuftragsform und Projektierungsverantwortung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eOrganisation und Nachunternehmer,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eZeitplan, Koordinierung und Zugang,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eArbeitsumfeld und Baustelle,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePersonal, Arbeitsrecht und Unternehmerhaftung für Löhne,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eF-Steuer (schwedische Gewerbesteuer), MwSt.-Registrierung und umgekehrte Umsatzsteuerschuldnerschaft (Reverse Charge),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eMaterial, Produkte, Umwelt und Abfall,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eQualität, Eigenkontrolle und Dokumentation,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVergütung und Zahlung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eÄTA und Änderungsaufträge,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVerspätung und Hindernisse,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKontrolle, Abnahme, Mängel und Nachbesserung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHaftung und Versicherung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSicherheit,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVertraulichkeit und Geschäftsgeheimnisse,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDSGVO und Informationssicherheit,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003egeistiges Eigentum und Dokumentation,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVertragslaufzeit, Stornierung und Kündigung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eForce Majeure,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCompliance, Sanktionen und ungebührliche Vorteile,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eMitteilungen, Abtretung und Änderungen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSchwedisches Recht und Streitigkeiten,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eUnterzeichnung.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e12 praktische Anhänge\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eParteien, Organisation und Befugnisse\u003c\/strong\u003e – Kontaktpersonen und wer befugt ist, ÄTA zu beauftragen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eUmfang, Auftragsform und Vertragsunterlagen\u003c\/strong\u003e – Scope, Projektierungsverantwortung, Zeichnungen und Standardbedingungen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eZeitplan, Meilensteine und Vertragsstrafe\u003c\/strong\u003e – Start, Teilziele, Fertigstellung und etwaige Vertragsstrafen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePreis, Zahlung und ÄTA-Preisgestaltung\u003c\/strong\u003e – Festpreis, nach Aufwand, Stundensätze, Aufschläge und Zahlungsplan.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÄnderungsaufträge\u003c\/strong\u003e – separates Protokoll für Änderungen, Preis, zeitliche Auswirkungen und Genehmigung.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eKontrolle, Abnahme und Garantie\u003c\/strong\u003e – Kontrollpunkte, Abnahme, Garantiezeit und Mängelrüge.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDokumentation, Projektierung und geistiges Eigentum\u003c\/strong\u003e – Revisionsunterlagen, Eigenkontrolle, Prüfung, BIM\/Zeichnungen und Lizenzen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eHaftung, Versicherung und Sicherheit\u003c\/strong\u003e – Haftungsobergrenzen, Haftungsausschlüsse, Versicherungen und Sicherheiten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eArbeitsumfeld, Umwelt und Compliance\u003c\/strong\u003e – Arbeitsumweltplan, Bas-U (Sicherheitskoordinator Ausführung), Arbeitsvorbereitungen, Abfall, ID06, F-Steuer und Nachunternehmerkontrolle.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDSGVO und Informationssicherheit\u003c\/strong\u003e – Rollen, AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag), Systeme, Vorfälle und Löschung.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eStornierung, Kündigung und Übergabe\u003c\/strong\u003e – Nachfrist, Rücktritt und Abwicklung.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eMitteilungen, Abtretung und Streitigkeiten\u003c\/strong\u003e – Notice, Abtretung und Gerichtsstand.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eArbeitsumfeld – angepasst an die Regeln für 2026\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie neue Regelungsstruktur der schwedischen Arbeitsumweltbehörde (Arbetsmiljöverket) gilt seit dem 1. Januar 2025. \u003cstrong\u003eAFS 2023:3 zur Projektierung und Koordinierung der Arbeitsumwelt auf Baustellen\u003c\/strong\u003e umfasst ausdrücklich Auftragnehmer und Subunternehmer in mehreren Ebenen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Vorlage behandelt das Arbeitsumfeld daher nicht nur als allgemeinen Standard, sondern enthält spezifische Regeln zu:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eder Verantwortung des Subunternehmers als Arbeitgeber,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eArbeitsvorbereitungen und Risikoinformationen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eArbeitsumweltplan,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKoordinierung mit Bas-U,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eder gemeinsamen Arbeitsumweltarbeit des Projekts,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eder Einhaltung durch Nachunternehmer.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer Vertrag versucht nicht, Verantwortung auszuschließen, die sich direkt aus der Arbeitsumweltgesetzgebung ergibt.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eUnternehmerhaftung für Lohnforderungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBei Bau- und Anlagenaktivitäten in Schweden gilt das \u003cstrong\u003eGesetz (2018:1472) über die Unternehmerhaftung für Lohnforderungen\u003c\/strong\u003e. Dies kann bedeuten, dass ein Unternehmer, der einen Subunternehmer beauftragt hat, in bestimmten Situationen für unbezahlte Lohnforderungen der Arbeitnehmer des Subunternehmers haftet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Vertrag enthält daher Anforderungen, dass der Subunternehmer:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eseine Arbeitgeber- und Lohnzahlungspflichten erfüllt,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003erelevante Informationen bei begründetem Bedarf bereitstellt,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eunverzüglich über Lohnforderungen oder Streitigkeiten informiert, die die Auftragskette beeinflussen können,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003erelevante Anforderungen an zugelassene Nachunternehmer weitergibt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eUmgekehrte Umsatzsteuerschuldnerschaft (Reverse Charge) für Bauleistungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Regeln der schwedischen Steuerbehörde zur \u003cstrong\u003eumgekehrten Umsatzsteuerschuldnerschaft für Bauleistungen\u003c\/strong\u003e können zwischen Subunternehmern sowie zwischen Subunternehmer und General-\/Totalunternehmer anwendbar sein.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Vorlage schreibt daher auf allen Rechnungen nicht hartkodiert die normale schwedische MwSt. vor. Stattdessen müssen die Parteien vor der Rechnungsstellung beurteilen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eob die aktuelle Leistung eine Bauleistung ist, die unter die Regeln fällt,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eob der Käufer ein Unternehmer ist, der unter die Regeln fällt,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ewie die Rechnung daher zu gestalten ist.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eF-Steuer und Registrierungskontrolle\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Subunternehmer muss die für den Betrieb erforderlichen Steuer- und Firmenregistrierungen aufrechterhalten und den Auftraggeber informieren, wenn eine wesentliche Registrierung geändert oder widerrufen wird. Anhang 9 kann für die Projektkontrolle von F-Steuer und MwSt. verwendet werden.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eÄTA – klarer Bestell- und Dokumentationsprozess\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eÄnderungs- und Ergänzungsarbeiten sind eine häufige Quelle für Baustreitigkeiten. Die Vorlage enthält daher einen strukturierten Prozess:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAnhang 1 gibt genau an, wer befugt ist, Änderungen zu bestellen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDer Subunternehmer soll vor Beginn die Änderung und deren Auswirkungen auf Preis, Zeit, Arbeitsumfeld und Qualität beschreiben, sofern möglich.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAnhang 5 dient als separates Änderungsauftrags-Logbuch.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAkute Arbeiten, die zur Abwendung von unmittelbaren Personen- oder Sachschäden erforderlich sind, können gesondert gehandhabt werden, müssen aber unverzüglich dokumentiert werden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePreis – Festpreis, nach Aufwand oder Kombination\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 4 kann verwendet werden für:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eFestpreissumme,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAbrechnung nach Aufwand,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ekombinierte Vergütung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eStundensatz für Facharbeiter,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eBauleitungskosten,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eMaterialaufschläge,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eZahlungsplan und Zahlungsbedingungen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDie ÄTA-Preisgestaltung kann daher im Voraus bestimmt werden, anstatt sie erst zu diskutieren, wenn eine zusätzliche Arbeit bereits ausgeführt wurde.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eZeitplan, Hindernisse und Vertragsstrafe\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 3 enthält Startdatum, Teilziele und Fertigstellung. Vertragsstrafen gelten nur, wenn die Parteien tatsächlich eine Vertragsstrafenklausel ausfüllen. Der Subunternehmer muss zudem schriftlich über Hindernisse oder das Risiko einer Verzögerung ohne schuldhaftes Zögern informieren.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKontrolle, Abnahme und Garantie\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 6 ermöglicht es, die Kontroll- und Abnahmeordnung an das Projekt anzupassen. Dort werden beispielsweise angegeben:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eKontrollpunkte,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eEigenkontrolle,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAbnahmeform,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eGarantiezeit,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eEmpfänger der Mängelrüge,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReaktionszeit bei kritischen Mängeln.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eWenn das Projekt AB-U 07\/ABT-U 07 oder eine andere Standardordnung verwendet, müssen die Abnahme- und Garantieklauseln mit dem separat einbezogenen Standard abgestimmt werden.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDokumentation ist Teil der Auftragsarbeiten\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Vorlage behandelt Revisionsunterlagen, Eigenkontrollen und Prüfungsprotokolle als echte Lieferungen – nicht als freiwillige administrative Ergänzungen. Anhang 7 kann verwendet werden, um Folgendes anzugeben:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eRevisionsunterlagen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eBIM und Zeichnungen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePrüfungsprotokolle,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHandbücher, Zertifikate und Produktdokumentation,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eFormat und Lieferdatum,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRechte\/Lizenzen am Material.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eHaftung, Versicherung und Sicherheit\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 8 enthält auswählbare Felder für Haftungsobergrenzen, Ausnahmen von Haftungsobergrenzen, Haftpflichtversicherung, andere Versicherungen sowie etwaige Erfüllungs- und Garantiesicherheiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Vorlage vermeidet es, automatisch einen hohen Standardbetrag einzufügen. Eine angemessene Haftungsobergrenze und eine angemessene Sicherheit müssen in Bezug auf Auftragssumme, Art der Arbeit, Risiko und Versicherungsschutz beurteilt werden.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eNachunternehmer\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Subunternehmer darf ohne die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers keinen wesentlichen Teil der Arbeit in der nächsten Stufe vergeben. Eine Genehmigung entbindet den Subunternehmer nicht von seiner Haftung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRelevante Anforderungen an Arbeitsumfeld, Vertraulichkeit, Versicherung, Steuern, Dokumentation und Einhaltung von Vorschriften müssen zudem an zugelassene Nachunternehmer weitergegeben werden.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDSGVO und Informationssicherheit\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWenn personenbezogene Daten im Projekt verarbeitet werden, ist jede Partei für ihre Verarbeitung gemäß DSGVO verantwortlich. Wenn der Subunternehmer personenbezogene Daten ausschließlich für den Auftraggeber verarbeitet, muss normalerweise ein separater Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Artikel 28 DSGVO geschlossen werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 10 enthält Kontrollfelder für Rollenverteilung, Systemzugriff, Fristen bei Vorfällen sowie Speicherung und Löschung.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eStornierung, Kündigung und Rücktritt\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAnhang 11 ermöglicht es zu dokumentieren, was gilt bei:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eStornierung ohne Vertragsbruch,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ewesentlichem Vertragsbruch,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eNachfrist,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eschwerwiegendem Mangel im Arbeitsumfeld oder bei der Sicherheit,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eInsolvenz oder anderen definierten Beendigungssituationen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eÜbergabe von Material und Dokumentation nach der Beendigung.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eEnglisches Subcontractor Agreement nach schwedischem Recht\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie englische Version enthält die gleiche Grundstruktur und 12 Schedules und ist für Projekte bestimmt, bei denen Auftraggeber, Subunternehmer, Konzernfunktion oder Berater auf Englisch arbeiten, aber schwedisches materielles Recht anzuwenden ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie englische Version ist also ein \u003cstrong\u003eEnglish-language agreement under Swedish law\u003c\/strong\u003e und kein britisches oder amerikanisches Standardvertragsmodell.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDetaillierter Benutzerleitfaden enthalten\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie der Vertrag auszufüllen ist und behandelt insbesondere:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eWahl der Auftragsform,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRangfolge der Vertragsunterlagen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAB-U 07\/ABT-U 07 als separate Standarddokumente,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eZeit, Preis und ÄTA,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eArbeitsumfeld 2026 und Bas-U,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eUnternehmerhaftung für Lohnforderungen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eumgekehrte Bau-Umsatzsteuer,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKontrolle, Garantie und Dokumentation,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHaftung und Versicherung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKündigung und Stornierung,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAbschluss-Checkliste vor der Unterzeichnung.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eGeprüft für 2026\/2027\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie rechtliche Überprüfung ist auf den \u003cstrong\u003e4. Oktober 2026\u003c\/strong\u003e datiert. Das Paket wurde unter anderem geprüft gegen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eGesetz (1915:218) über Verträge und andere Rechtshandlungen im Bereich des Vermögensrechts,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eArbeitsumweltgesetz (1977:1160),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAFS 2023:3 der schwedischen Arbeitsumweltbehörde zur Projektierung und Koordinierung der Arbeitsumwelt auf Baustellen, konsolidierte Fassung gültig für 2026,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eGesetz (2018:1472) über die Unternehmerhaftung für Lohnforderungen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRegeln der schwedischen Steuerbehörde zur umgekehrten Umsatzsteuerschuldnerschaft für Bauleistungen,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDatenschutz-Grundverordnung (EU) 2016\/679 (DSGVO),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eGesetz (2018:558) über Geschäftsgeheimnisse.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eAB-U 07 und ABT-U 07 sind Branchenstandards, die separat einbezogen werden können, aber \u003cstrong\u003enicht enthalten und nicht wiedergegeben sind\u003c\/strong\u003e im Paket.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eFormat und Lieferung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3 Dokumente • 6 Dateien • 37 Seiten • 12 Anhänge\/Schedules\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWord (DOCX)\u003c\/strong\u003e – vollständig bearbeitbar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePDF\u003c\/strong\u003e – zur Referenz, zum Ausdrucken und für die Layoutkontrolle.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSchwedische + englische Hauptverträge\u003c\/strong\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDigitale Lieferung\u003c\/strong\u003e – kein physisches Produkt wird versandt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eWichtig\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Vorlagenpaket ist eine professionelle, allgemeine Vertragsgrundlage und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Große oder technisch komplexe Aufträge, Total-Subunternehmungen, umfassende Projektierungsverantwortung, öffentlich ausgeschriebene Projekte, entsandtes Personal, Tarifvertragsfragen, komplexe Sicherheiten, Insolvenzrisiken oder laufende Baustreitigkeiten sollten separat von einem qualifizierten Berater beurteilt werden.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55594916282710,"sku":"UNDERENTREPRENAD-2026-2027","price":249.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/underentreprenorsavtal-2026-2027-hero.png?v=1791086213","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/de\/products\/underentreprenorsavtal-subcontractor-agreement-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}